Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) – MaxiMaler

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen MaxiMaler, Inhaber Maximilian Egner, Fröbelstraße 3, 75015 Bretten (nachfolgend „Auftragnehmer“) und seinen Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“).
(2) Auftraggeber im Sinne dieser AGB können sowohl Verbraucher (§ 13 BGB) als auch Unternehmer (§ 14 BGB) sein, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
(3) Abweichende oder ergänzende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt diesen ausdrücklich schriftlich zu.

§ 2 Leistungsumfang & Ausführung

(1) MaxiMaler erbringt handwerkliche Leistungen im Bereich des Maler- und Lackiererhandwerks, insbesondere:

Maler- und Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich
Fassadensanierung und Fassadenbeschichtung
Tapezierarbeiten und Wandgestaltung
Trockenbau- und Spachtelarbeiten
Bodenlegearbeiten
Kreativ- und Dekorationstechniken
Sanierungen nach Wasser- und Brandschäden
Beratung zu Farbgestaltung und Materialwahl

(2) Sofern nicht ausdrücklich schriftlich ein Erfolg geschuldet wird, handelt es sich um Dienstleistungen nach § 611 BGB.
(3) Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer Zugang zu den Räumlichkeiten und Flächen zu gewähren, die zur Leistungserbringung notwendig sind, und alle erforderlichen Informationen, Unterlagen und Materialien rechtzeitig bereitzustellen.
(4) Verzögerungen durch fehlende Mitwirkung, unzugängliche Arbeitsbereiche oder unzureichende Vorbereitung durch den Auftraggeber verlängern die Ausführungsfrist entsprechend und entbinden MaxiMaler nicht von seinem Vergütungsanspruch.

§ 3 Angebot & Vertragsschluss

(1) Angebote von MaxiMaler sind freibleibend und 30 Tage gültig, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
(2) Der Vertrag kommt durch schriftliche Bestätigung des Angebots, durch Auftragsbestätigung per E-Mail oder durch tatsächliche Ausführung der Arbeiten zustande.
(3) Mündliche Vereinbarungen oder Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.
(4) Mit der Annahme des Angebots erklärt sich der Auftraggeber ausdrücklich damit einverstanden, dass es sich um ein kostenpflichtiges Angebot handelt. Eine Beauftragung – gleich in welcher Form – führt zur Zahlungsverpflichtung gemäß den im Angebot genannten Konditionen.
(5) Die Erstellung eines individuellen, vor Ort kalkulierten Angebots ist mit einem tatsächlichen Aufwand verbunden. MaxiMaler behält sich daher vor, für die Besichtigung, Anfahrt, Beratung sowie die Angebotserstellung eine angemessene Aufwands- oder Servicepauschale zu berechnen, sofern der Auftrag nicht zustande kommt. Mit Versand oder Übergabe des Angebots erkennt der Auftraggeber an, dass die Angebotserstellung grundsätzlich kostenpflichtig ist, soweit dies im Vorfeld mündlich oder schriftlich kommuniziert wurde. Bei anschließender Auftragserteilung wird die Pauschale vollständig mit dem Auftragswert verrechnet.

§ 4 Vergütung, Zahlungsbedingungen & Abschlagszahlungen

(1) Alle Preise verstehen sich brutto inklusive der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.
(2) Die Vergütung erfolgt nach den vereinbarten Einheitspreisen, Pauschalpreisen oder gemäß Angebot.
(3) Abschlagszahlungen können nach Baufortschritt oder Teilleistungen in Rechnung gestellt werden (§ 632a BGB).
(4) Rechnungen sind innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar.
(5) Gerät der Auftraggeber in Zahlungsverzug, ist MaxiMaler berechtigt, Verzugszinsen gemäß § 288 BGB sowie Mahngebühren geltend zu machen.
(6) Bei anhaltendem Zahlungsverzug kann der Auftragnehmer die Arbeiten einstellen oder den Vertrag fristlos kündigen.
(7) Skontoabzüge sind nur nach ausdrücklicher Vereinbarung zulässig.

§ 5 Ausführungsfristen & Mitwirkungspflichten

(1) Vereinbarte Termine gelten nur, wenn alle notwendigen Unterlagen, Freigaben und Zahlungen rechtzeitig vorliegen.
(2) Witterungsbedingte Verzögerungen, unvorhersehbare Baustellenbedingungen oder höhere Gewalt verlängern die Ausführungsfrist angemessen.
(3) Der Auftraggeber hat während der Arbeiten für freie Zugänge, Strom, Wasser und ggf. sanitäre Einrichtungen zu sorgen.

§ 6 Abnahme der Leistung

(1) Nach Fertigstellung teilt MaxiMaler dem Auftraggeber die Abnahmebereitschaft mit.
(2) Der Auftraggeber hat die Leistung unverzüglich, spätestens innerhalb von 7 Tagen zu prüfen und etwaige Mängel schriftlich anzuzeigen.
(3) Erfolgt keine Mängelanzeige, gilt die Leistung als abgenommen.
(4) Geringfügige, den Gebrauchswert nicht beeinträchtigende Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

§ 7 Gewährleistung

(1) Für Werkleistungen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen nach § 634a BGB.
(2) Offensichtliche Mängel müssen innerhalb von 14 Tagen nach Abnahme schriftlich gemeldet werden.
(3) MaxiMaler ist zunächst zur Nachbesserung berechtigt. Erst wenn zwei Nachbesserungsversuche fehlgeschlagen sind, kann der Auftraggeber eine Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.
(4) Eigenmächtige Nacharbeiten oder Veränderungen durch den Auftraggeber schließen Gewährleistungsansprüche aus.

§ 8 Haftung

(1) MaxiMaler haftet für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden, uneingeschränkt.
(2) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet MaxiMaler nur für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) und nur für den typischen, vorhersehbaren Schaden.
(3) Für mittelbare Schäden, Folgeschäden oder entgangenen Gewinn wird keine Haftung übernommen.
(4) Eine Haftung für Witterungseinflüsse, Untergrundfehler oder Materialeigenschaften, die außerhalb des Einflussbereichs von MaxiMaler liegen, ist ausgeschlossen.
(5) Für vom Auftraggeber bereitgestellte Materialien übernimmt MaxiMaler keine Haftung.

§ 9 Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben alle gelieferten Materialien, Farben, Werkzeuge und sonstigen Gegenstände Eigentum von MaxiMaler.

§ 10 Urheber- und Nutzungsrechte

(1) Farbkonzepte, Entwürfe, Skizzen oder Gestaltungsvorschläge bleiben geistiges Eigentum von MaxiMaler.
(2) Der Auftraggeber erhält nach vollständiger Zahlung ein einfaches Nutzungsrecht an den ausgeführten Arbeiten.
(3) Der Auftragnehmer darf abgeschlossene Projekte (Fotos, Videos) zu Referenzzwecken verwenden, sofern der Auftraggeber dem nicht ausdrücklich widerspricht.

§ 11 Datenschutz & Vertraulichkeit

(1) MaxiMaler verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der DSGVO.
(2) Eine Weitergabe erfolgt nur, soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist (z. B. an Lieferanten, Subunternehmer oder Steuerberater).
(3) Weitere Informationen enthält die Datenschutzerklärung auf www.maximaler.net/datenschutz.

§ 12 Schlussbestimmungen

(1) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(2) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bretten, sofern der Auftraggeber Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts ist.
(3) Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Textform.
(4) Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Stand: Oktober 2025